建筑工程施工合同示范文本(建筑工程合同书模板)

admin72025-03-29 15:53:21

以下是基于现行有效的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)及最新政策要求整理的建筑工程施工合同核心内容框架及模板要点,供参考:

一、合同核心条款框架

1. 工程概况

  • 工程名称、地点、立项批准文号、资金来源、承包范围等。
  • 工程内容需明确具体施工范围(如土建、水电安装等)。
  • 2. 合同工期

  • 计划开工/竣工日期、总日历天数,工期顺延条件(如设计变更、不可抗力等)。
  • 因甲方原因导致停工的,需约定补偿标准(如每日人工补贴)。
  • 3. 质量标准

  • 明确达到国家施工质量验收规范标准,并约定质量保修期(通常为2-5年)。
  • 隐蔽工程验收程序及责任划分。
  • 4. 合同价款与支付

  • 签约合同价(含安全文明施工费)、付款方式(分阶段支付,如预付款、进度款、结算款)。
  • 工程变更价款调整原则及结算审核流程。
  • 5. 双方权利义务

  • 发包人:提供施工场地、图纸、办理施工许可、按时支付工程款等。
  • 承包人:按图施工、确保安全文明施工、承担质量缺陷修复责任等。
  • 6. 材料设备管理

    建筑工程施工合同示范文本(建筑工程合同书模板)

  • 甲供材料范围及验收标准,乙供材料质量责任。
  • 材料保管风险划分(如进场后由承包人负责)。
  • 7. 安全与文明施工

  • 安全责任划分、事故处理流程、环保要求(如噪声控制、垃圾处理)。
  • 绿色建筑标准(如适用):节能材料、碳排放控制等。
  • 8. 违约责任

  • 逾期付款违约金(通常为同期贷款基准利率)、质量不达标的返工责任。
  • 单方解除合同的条件及赔偿标准。
  • 9. 争议解决

  • 约定协商、调解或向工程所在地法院诉讼。
  • 二、合同模板下载与官方依据

    1. 官方示范文本

  • 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201):住建部与市场监管总局联合发布,适用于一般施工项目。
  • 《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216):适用于工程总承包(EPC)模式。
  • 下载渠道:住建部官网、各省市住建部门网站(如上海市住建委提供多类合同模板)。
  • 2. 补充模板类型

  • 专业分包合同(GF-2003-0213)、劳务分包合同(GF-2003-0214)。
  • 监理合同、设计合同等配套文本。
  • 三、使用注意事项

    1. 条款适配性

  • 根据项目类型(如房建、市政、EPC)选择对应模板,补充专用条款(如材料品牌、验收标准)。
  • 涉及资金的工程,需符合财政评审和审计要求。
  • 2. 法律风险防范

  • 明确工程变更书面确认流程,避免口头协议争议。
  • 农民工工资支付需单独约定专户管理,避免欠薪风险。
  • 3. 备案要求

  • 部分地区要求合同备案后方可办理施工许可(如北京市需通过住建委系统备案)。
  • 四、模板示例(简化版)

    plaintext

    建设工程施工合同

    发包人(甲方):________________

    承包人(乙方):________________

    第一条 工程概况

    1.1 工程名称:________________

    1.2 工程地点:________________

    1.3 承包范围:________________(详见附件图纸及工程量清单)。

    建筑工程施工合同示范文本(建筑工程合同书模板)

    第二条 合同工期

    2.1 开工日期:____年__月__日,竣工日期:____年__月__日。

    2.2 工期延误:因甲方原因导致停工,每日补偿乙方____元/人。

    第三条 质量标准

    3.1 质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)。

    第四条 合同价款

    4.1 签约合同价:人民币(大写)__________元(含税)。

    4.2 付款方式:预付款20%,进度款按月支付70%,结算款验收后付至97%,余款3%为质保金。

    (其他条款参考GF-2017-0201官方文本)

    提示:完整合同需包含附件(如工程量清单、技术标准、安全协议),建议通过住建部门官网下载最新模板,或咨询专业律师审核条款。

    文章下方广告位